298213, Республика Крым, Ленинский р-н, г. Щёлкино д. 46, тел./факс.+7(36557)-52-7-03, e-mail: городской совет: schelkinogorsovet@yandex.ru / администрация города: shelkinskoe@lenino.rk.gov.ru
20 октября 2019 года, воскресенье, 19:10
ОБЪЯВЛЕНИЕ о выборе единого подрядчика на технадзор техводовода

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации города Щёлкино

 

 

_________________Т.П. Ерманова

 

"_____" ___________________ 2016 г.

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ВЫБОРЕ ЕДИНОГО ПОДРЯДЧИКА

на право заключения государственного контракта на оказание услуг технического надзора за проведением работ на  объекте «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры  завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г.Щелкино Ленинский район»

 

 

 

 

 

Заказчик:                

 

Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Щёлкино

2016 год


Документация

по процедуре выбора единственного поставщика

пункта

Наименование

Информация

1

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика.

Заказчик:Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым

Почтовый / Юридический адрес: 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46

Телефон: (06557) 52-703

Адрес электронной почты:eolgai@yandex.ru

 

Ответственное лицо:

Глава администрации  города Щелкино Ленинского района  Республики Крым Ерманова Т.П.

2

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году» и руководствуясь Распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016 № 331-рг «О некоторых вопросах реализации Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219», Распоряжением Главы Республики Крым от 13.07.2016 № 363-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года №331-рг».

3

Наименование объекта закупки.

 

Оказание услуг технического надзора за выполнением работ по объекту «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры  завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г. Щёлкино Ленинский район»

4

Описание объекта закупки

В соответствии с приложением 1 к конкурсной документации.

5

Единица измерения товара, работ, услуг

Условная единица

6

Количество товара, работ, услуг

1 (одна)

7

Код ОКПД 2

71.12.40.140 – Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

8

Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги

Согласно техническому заданию и в соответствии с проектом контракта

9

Сроки выполнения работы либо график оказания услуг

Согласно техническому заданию и в соответствии с проектом контракта

10

Начальная (максимальная) цена контракта

1581301,72 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча триста один рубль, 72 копейки)

11

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с приложением 2 к конкурсной документации.

 

12

Источник финансирования

Средства федерального бюджета

13

Требования к гарантийному сроку

В соответствии с проектом контракта (Приложение 3 к конкурсной документации)

14

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Валютой используемой для формирования цены контракта является рубль Российской Федерации

 

15

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Не установлено

 

16

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Не установлено

17

Срок подачи заявок.

 

Заявки подаются с момента размещения объявления 15-00 ч. 22.09.2016г. о проведении процедуры на сайте городского совета муниципального образования город Щёлкино. Прием заявок на участие в процедуре прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие 15-00ч. 29.09.2016г.

18

Место подачи заявок.

Адрес: 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46, каб. 4

19

Порядок подачи заявок.

 

Заявки принимаются с 09-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) время местное (кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней).

Участник подает в письменной форме заявку на участие в процедуре в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявки по каждому лоту подаются в отдельном конверте.

Каждый конверт с заявкой на участие поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются уполномоченным учреждением.

Участник процедуры вправе подать только одну заявку на участие по каждому лоту.

20

Требования, предъявляемые к участникам, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками.

Участник должен соответствовать требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

9) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

21

Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте городского совета муниципального образования город Щёлкинобез взимания платы.

После даты размещения извещения о проведении процедуры, уполномоченное учреждение на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение одного рабочего дня с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.

Место предоставления конкурсной документации: 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46, каб. 1

22

Плата, взимаемую заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа.

Не установлена

23

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация.

Русский язык

24

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

Место вскрытия конвертов 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46, каб. 1;

Дата вскрытия конвертов: 29.09.2016 года;

Время вскрытия конвертов: 15 часов 00 минут (по московскому времени).

25

Место, дата рассмотрения и оценки заявок.

Место рассмотрения и оценки заявок: 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46, каб. 1

Дата рассмотрения и оценки заявок: 29.09.2016 года.

26

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 г. № 1457 установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

 

27

Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника, к форме, составу заявки на участие.

1. Заявки на участие подаются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в объявлении.

2. Участник подает в письменной форме заявку на участие в конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия. Заявка на участие должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно:

1) следующую информацию и документы об участнике закупки, подавшем заявку на участие в процедуре:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) учредительные документы участника;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта является крупной сделкой.

д) копия свидетельства СРО о допуске на проведение работ по строительному контролю по п. 32.4 (строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации).

е) декларация соответствия требованиям, предъявляемым к участникам.

2) предложение участника в отношении объекта закупки (предложение о цене);

3) предложение участника в отношении объекта закупки (предложение о сроке);

4) документы, подтверждающие квалификацию участника

(Документы предоставляются в целях оценки заявки участника. Отсутствие указанных документов не является основанием для отклонения заявки)

28

Инструкцию по заполнению заявки.

Заявка на участие в процедуре должна содержать информацию и документы, установленные пунктом «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника, к форме, составу заявки на участие».

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (при наличии печати) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупки и тома заявки на участие в закупки, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

29

Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

30

Информация о возможности заказчика заключить контракты, с несколькими участниками.

Не установлено.

31

Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок возврата заявок на участие в закупке (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупки, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками.

Изменение в заявку на участие в закупки должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке.

Отзыв заявок на участие в закупки осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей заявки. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику заявки.

Конверт с заявкой на участие в закупки, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупки, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным учреждением.

32

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления.

 

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме в уполномоченное учреждение запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение одного рабочего дня с даты поступления указанного запроса уполномоченное учреждение направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения размещаются уполномоченным учреждением на сайте муниципального образования с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

33

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Администрация города Щелкино Ленинского района Республики Крым

Место нахождения:

Почтовый / Юридический адрес: 298213 Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино, здание №46

Телефон: (06557) 52-703

Адрес электронной почты:eolgai@yandex.ru

Контрактный управляющий: Заместитель Главы Администрации города Щёлкино: Тюменев Игорь Сергеевич

Ответственное должностное лицо за заключение контракта:Глава администрации  города Щелкино Ленинского района  Республики Крым Ерманова Т.П.

 

34

Срок, в течение которого победитель процедуры или иной его участник, с которым заключается контракт должен подписать контракт.

Условия признания победителя процедуры или данного участника уклонившегося от заключения контракта.

1. По результатам закупки контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупки, поданной участником закупки, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении закупки.

2.Результаты выбора поставщика оформляются протоколом, в котором указываются основания проведения процедуры выбора поставщика, информация о выбранном единственном поставщике, а также условия, на которых будет заключен контракт.

2.1. В день подписания протокола членами комиссии заказчик направляет предложения в Научно-технический совет по вопросам определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), созданный распоряжением Совета министров Республики Крым от 12 июля 2016 года №776-р (далее – Научно-технический совет).

2.2. Научно-технический совет на заседании рассматривает предложения заказчика и принимает следующие решения:

2.2.1. О согласовании предложений заказчика;

2.2.2. Об отказе в согласовании предложений заказчика»;

2.3. В случае принятия Научно-техническим советом решения о согласовании предложений заказчика, готовится проект акта Совета министров Республики Крым об утверждении предложений Научно- технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который вносится на рассмотрение Совета министров Республики Крым в установленном порядке заместителем Председателя Совета министров Республики Крым, Председателем Научно- технического совета.

2.4. В случае принятия Научно-техническим советом решения об отказе в согласовании предложений заказчика, Научно-технический совет готовит мотивированное заключение в адрес заказчика и одновременно запрашивает все иные предложения, поступившие в адрес заказчика от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заказчик направляет в Научно-технический совет все иные предложения, поступившие в адрес заказчика от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в согласовании предложений заказчика. На основании иных предложений, поступивших в адрес заказчика от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Научно-технический совет принимает решение о согласовании предложений заказчика.

2.5. Заказчик подписывает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее следующего рабочего дня после принятия Советом министров Республики Крым решения об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3. При уклонении победителя закупки от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником закупки, заявке на участие в закупки которого присвоен второй номер.

5. Проект контракта в случае согласия участника закупки, заявке на участие в закупки которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в закупки которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3 настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта.

6. Непредставление участником закупки, заявке на участие в закупки которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае закупка признается несостоявшейся.

35

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения

заявок на участие, а также условия банковской гарантии;

Не установлено

36

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления

такого обеспечения, требования к такому обеспечению

Не установлено

37

Критерии определения

поставщика

1.      Цена контракта - 60%;

2.      Временные характеристики исполнения контракта - 10%;

3.      дополнительные критерии - 30%:

Предметом оценки по критерию являются 2 показателя:

1. Наличие опыта участника закупки по выполнению строительно-монтажных работ в данном направлении за последние 3 года до даты подачи заявки на участие.

2. Наличие у участника закупки специалистов, имеющих документы на право ведения технического (строительного) контроля на данном объекте.

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ, ПОКАЗАТЕЛИ ТАКИХ КРИТЕРИЕВ И ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧИМОСТЕЙ

1.      Критерий «Цена контракта» (значимость критерия 60%)

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "Цена контракта", определяется по формуле:

ЦБi= Цmin/ Цiх 100,

где:

Цi- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Рейтинг по критерию определяется как количество баллов, присуждаемых заявке, умноженных на соответствующую указанному критерию значимость.

Коэффициент значимости критерия (по данному критерию он установлен в размере 0,3)

2.      Временные характеристики исполнения контракта – значимость критерия 10%)

Максимальное значение показателя (100 баллов)

Присуждение баллов по данному показателю осуществляется следующим образом:

Срок исполнения контракта соответствует сроку выполнения работ указанному в конкурсной документации: 100 баллов

Коэффициент значимости критерия (по данному критерию он установлен в размере 0,1)

3.      Дополнительные критерии – (значимость критерия 30%)

Максимальное значение показателя (100 баллов)

Предметом оценки по критерию являются 2 показателя:

1. Наличие опыта участника закупки по выполнению строительно-монтажных работ в данном направлении за последние 3 года до даты подачи заявки на участие.

2. Наличие у участника закупки специалистов, имеющих документы на право ведения технического (строительного) контроля на данном объекте.

В качестве подтверждения опыта выполнения работ на каждого специалиста представляются следующие документы:

- заверенная участником процедуры копия трудовой книжки (копия трудового договора),

- копия диплома об образовании, свидетельства (сертификата), подтверждающие его соответствующую квалификацию предмету контракта,

- другие документы, которые могут подтвердить опыт выполнения работ данным специалистом.

Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю - 3 специалиста.

Максимальное значение показателя (70 баллов)

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по указанному показателю и рассчитывается по формуле:

Сi= ∑Бi/ nх КЗП,

где: Бi- количество баллов выставленных заявке, каждым из присутствовавших на заседании, членом конкурсной комиссии;

n- количество присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

КЗП- коэффициент значимости критерия (по данному критерию он установлен в размере 0,6)

Количество баллов по каждому критерию определяется путем сложения количества баллов, рассчитанных по каждому показателю, раскрывающему критерий оценки.

Рейтинг критерия определяется путем корректировки количества баллов по критерию с учетом его значимости;

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется, как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявок (предложения), умноженных на величину значимости таких критериев.

На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта.

Первый номер присваивается заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к конкурсной документации

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1.Общие требования

1.1. Услуги оказываются в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.

1.2. Место оказания услуг:

объект «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г. Щёлкино.»

2. Требования к Исполнителю:

2.1. Функции строительного контроля осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе:

- организация управления строительством;

- согласование графика выполнения работ;

- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков при строительстве;

- осуществление контроля и технического надзора за ведением строительно-монтажных работ на объекте, за соответствием выполненных работ проекту, СНиП, стандартам, техническим условиям, регламентам и другим нормативным документам, принятым федеральными и областными органами исполнительной власти;

- осуществление контроля соответствия материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и требованиям СНиП;

- осуществление контроля за приобретенными материалами, паспортов и сертификатов соответствия на используемые материалы;

- составление акта устранения недостатков с указанием сроков их устранения;

- при отсутствии замечаний и при наличии исполнительной документации визирует в течение 4 (четырех) рабочих дней представленные подрядной организацией акты выполненных работ (форма КС-2), прочие подтверждающие документы выполнения работ и проведенных затрат;

- осуществление приемки выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию;

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение работ на объекте;

- представление заказчику следующих документов: счета фактуры; акты выполненных работ (форма КС-2) – (2 экземпляров), акт выполненных работ и счет фактура к акту, подтверждающие документы о выполнении работ и произведенных затратах по требованию заказчика;

- несет ответственность за достоверность представляемой заказчику информации;

- осуществляет ввод объекта в эксплуатацию и передачу объекта собственнику;

- обеспечивает контроль качества работ в период строительства и гарантийной эксплуатации.

2.2. Строительный контроль включает:

- контроль за соблюдением соответствия локальному сметному расчету, утвержденному в установленном порядке;

- контроль за качеством строительно-монтажных работ и их стоимостью;

- контроль за выполнением строительно-монтажных работ согласно требованиям СНиП, ГОСТ, нормативно-технической документации, действующей на территории РФ;

- контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности;

- пересмотр новых решений для дальнейшего выполнения работ и устранения проблем при выявлении недочетов, а также в случае обнаружения дефектов;

- проверка наличия паспортов, сертификатов соответствия, необходимых для подтверждения качества используемых при строительстве материалов и изделий, при необходимости проверку заключений лабораторных испытаний.

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил Исполнитель может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов).

3. Обязанности Исполнителя:

3.1. Осуществлять строительный контроль за ходом работ на Объекте, контролируя требуемый уровень и объемы выполнения работ, также соответствие выполняемых работ сметной документации и техническим условиям, контрактным ценам, строительным нормам и правилам.

3.2. Представлять интересы Заказчика в вопросах проведения работ на Объекте.

3.3. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, а также за ценами на используемые Подрядчиком строительные материалы.

3.4. Осуществлять контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности, проверять наличие результатов испытаний (при необходимости) и анализов используемых в строительстве материалов, конструкций и деталей, а также их паспортов.

3.5. Осуществлять учет и проверку наличия сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.

3.6. Своевременно проверять исполнительную документацию.

3.7. В трехдневный срок с момента обращения подрядчика рассматривать, согласовывать и визировать выполненные работы по форме КС-2, справке формы КС-3 и счета-фактуры, предъявленные на оплату Заказчику.

3.8. Предоставлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения работ на Объекте.

3.9. Осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к конкурсной документации

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с Порядком заказчиком осуществляется закупка для достижения целей и реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Российской Федерации от 11.08.2014 №790 (с учетом изменений).

Начальная (максимальная) цена контракта (в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ) не может быть определена заказчиком посредством следующих методов:

1.      метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - отсутствие на рынке идентичных и однородных услуг, совпадающих по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам с объектом закупки, определяемыми в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.      нормативный метод - объект закупки не предусматривает установление предельной цены и/или норматива затрат при определении цены контракта (в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ);

3.      тарифный метод - в соответствии с законодательством Российской Федерации объект закупки не относится к перечню товаров работ и услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами;

4.      затратный метод - заказчику не известны суммы планируемых затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли, прямые и косвенные затраты. Учитывая, что существует возможность определения стоимости на основании сметного метода, применение затратного метода нецелесообразно.

5.      проектно-сметный метод - основанием для расчета является сводный сметный расчет по строительству объекта, получивший положительное заключение экспертизы, однако вид работ по строительному контролю не входит в перечень видов работ, при которых используется «проектно-сметный метод».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1581301,72 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча триста один рубль 72 копеек).

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании раздела «Обоснование стоимости строительства»Паспорта инвестиционного проекта,предоставляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.04.2016 №272 «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета на софинансирование в 2016 году объектов капитального строительства государственной собственности Республики Крым и города федерального значения Севастополя и муниципальных образований в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 14.12.2015 г. №359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», предоставляемых в рамках федеральной целевой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. №790».

Вышеуказанный метод определения начальной (максимальной) цены контракта относится к иным методам.

Глава Администрации

города Щёлкино                                                    _____________________ Т.П. Ерманова

 

Заместитель Главы Администрации

города Щёлкино по экономике и финансам    _____________________ В.Ю. Крицкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к конкурсной документации

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) №

на проведение строительного контроля (технического надзора)

г. Щёлкино                                                                                                              « __» __________ 2016 г.

Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым, в лице Главы Администрации города Щёлкино Ермановой Татьяны Петровн, действующей на основании ______________________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения комиссии (Протокол №___ от ___________.2016г. проведенного на основании пункта 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году (далее – Порядок), утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219 и распоряжением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 29.06.2016 г. № 331-рг) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

1.      Предмет Контракта

1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуги по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по объекту: «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры  завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г.Щёлкино Ленинский район».

2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом оказанных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3. Реализуя положения настоящего Контракта, Исполнитель обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении непредвиденных ранее возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения требований, указанных в настоящем Контракте и приложениях к нему, иных обстоятельствах, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. Цена контракта и порядок расчетов

1. Цена Контракта на оказание услуг, указанных пункте 1. настоящего Контракта, определена ____________________________________ и составляет __________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС: __________ (_____________________) рублей ____ копеек.

2. В 2016 году допускается изменение по соглашению Сторон цены контракта, и (или) цены единицы работы, и (или) объема работ, предусмотренных контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий контракта.

3. Цена Контракта включает расходы на выполнение всех видов работ, согласно проектно-сметной документации, в том числе, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, вывоз мусора, выполнение гарантийных обязательств, расходы на согласование выполнения работ (в случае необходимости), уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

4. О возникающей экономии Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика. Если в процессе выполнения Контракта иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон, Заказчик удерживает указанную экономию в полном объёме.

5. Все расчёты по настоящему Контракту осуществляются в безналичной форме платежом на расчётный счёт Подрядчика, авансирование предусмотрено в размере 30% от цены контракта, что составляет ___________ (____________) рублей __ коп. Оплата работ по контракту производится на расчётный счёт Подрядчика в течение 30-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приёмки оказанных услуг, справки о стоимости оказанных услуг и затрат, на основании счёта, выставленного Исполнителем. При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание сумм начисленных им неустоек или, руководствуясь п.5. Контракта, предъявить соответствующее требование Исполнителю для добровольной оплаты.

2.7. Заказчик вправе приостановить платежи по Контракту в следующих случаях:

- при обнаружении существенных дефектов в выполненных и представленных к оплате услуг - до момента их устранения;

- при причинении Исполнителем Заказчику прямого действительного ущерба - до момента его возмещения.

2.8. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объёма Работ и иных условий исполнения Контракта.

2.9. Оплата в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счёт средств бюджета Республики Крым на 2016 год.

 

3. Обязанности «Сторон»

1. Исполнитель обязан:

·           оказывать услугу в соответствии с Приложение №2 к настоящему контракту;

·           выполнить в полном объеме и в предусмотренные сроки все свои обязательства согласно настоящему Контракту;

·           осуществлять строительный контроль (технический надзор), с соблюдением всех норм и выполнением всех функций строительного контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами, настоящим контрактом;

·           в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего контракта назначить своих уполномоченных представителей (инженеров-специалистов) для решения вопросов, связанных с выполнением работ по контракту и предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за ведением строительного контроля по объектам с правом подписи документов;

·           в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего контракта осуществить постановку на учет и обеспечить регистрацию инженерно - технических работников, осуществляющих контроль за ремонтом объектов в органах государственного строительного надзора по месту нахождения объектов;

·           осуществлять контроль качества на каждом участке производственного процесса, связанного с реализацией проекта;

·           осуществлять контроль за выполнением графика производства работ на объектах;

·           проверять и визировать промежуточные и окончательные акты приемки выполненных работ установленной формы;

·           участвовать в проверке и приемке скрытых и промежуточных работ и окончательной приемке услуг;

·           оказывать методологическую помощь в реализации производственного процесса на все стадиях ремонта объектов;

·           проводить независимые измерения в объеме соответствующем программе работ;

·           участвовать в приемке выполненных работ, работе рабочих, приемочных и др. комиссий;

·           в случае приостановки работ по любой причине в течение 24-х часов уведомить об этом Заказчика;

·           вести журналы технического надзора по объектам;

·           проверять в процессе ремонта соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимости работ, соблюдение технологии качества производства работ;

·           обеспечить соответствие каждого конструктивного элемента и объекта в целом требованиям проекта, и других нормативных документов;

·           осуществлять систематический контроль за выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом производства работ;

·           представлять информацию Заказчику в течение 24-х часов в случае несоответствия работ проекту, требованиям СНиП, получения отрицательных результатов лабораторных испытаний;

·           осуществлять контроль за выполнением рекомендаций по качеству работ направленных на устранение выявленных недостатков;

·           представлять, не позднее 5 числа текущего месяца, ежемесячный отчет Заказчику, в котором отражать результат технического надзора за отчетный период;

·           осуществлять строительный контроль (технический надзор) согласно приложению являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Исполнитель имеет право:

·           требовать от Исполнителя по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика, вскрытия законченных работ, удаления и замены ненадлежащих материалов и конструкций, переделки выполненных работ;

·           рекомендовать Исполнителю отстранять от работы по настоящему контракту специалистов, рабочих, нарушающих технологическую дисциплину или не имеющих достаточной квалификации, и заменять их работниками более высокой квалификации.

3. Заказчик обязан:

- своевременно, в соответствии с условиями настоящего контракта производить оплату оказанных Исполнителем услуг;

- предоставлять Исполнителю техническую и проектную документацию, иные необходимые для проведения строительного контроля сведения и материалы;

- принять выполненные Исполнителем услуги по количеству (объему), качеству, что отражается в акте выполненных работ.

4. Заказчик имеет право:

в любое время обращаться к Исполнителю по вопросам организации и исполнения работ на ремонтируемых объектах;

вносить предложения Исполнителю по существу и объему проводимого строительного контроля.

4. Приемка оказанных услуг

1. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

2. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в течение трех лет. Объем гарантии составляет 100 %.

3. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные контрактом. Результат приемки услуг оформляется актом сдачи-приемки работ (услуг).

4. Приемка оказанной услуги (ее результата) осуществляется приемочной комиссией, созданной на основании решения Заказчика, с привлечением, в случае необходимости, экспертов.

5. Заказчик принимает результат оказанной услуги при условии соблюдения Исполнителем условий настоящего контракта.

6. Заказчик обязуется осуществить приемку результата оказанной услуги (осмотр, проверку, принятие и оформить результаты приемки) в течение 10 дней после получения извещения от Исполнителя о готовности результата услуги к сдаче.

7. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом услуги информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата услуги.

8. При обнаружении в ходе приёмки недостатков составляется акт о недостатках. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

9. Извещение об обнаружении Заказчиком недостатков должно быть направлено Поставщику не позднее 10 дней с момента их обнаружения.

10. Исполнитель обязуется в течение срока, указанного в акте, устранить недостатки своими силами и за свой счет.

11. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего контракта или отсутствие причинной связи между действиями Исполнителем и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

 

5. Ответственность сторон

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения

или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены контракта.

5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом

и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц – В) × С ,

где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Продавцом обязательств по Контракту;

С – размер ставки, определяемый по формуле:

С = СЦБ × ДП ,

где:

ДП – количество дней просрочки;

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; коэффициент K определяется по формуле:

K = ДП / ДК × 100% ,

где ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней);

при K, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

при K, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

при K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с указанными выше обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в суточный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

6. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2016 года, а также до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

2. Изменение контракта:

2.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право внести в контракт изменения в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;

2. Контракт считается измененным с даты подписания дополнительного соглашения.

3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта с соответствии с гражданским законодательством.

4. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

В случае просрочки оказания услуг более чем на 30 дней.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

Исполнителем вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. Порядок разрешения споров

1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения.

 

8. Заключительные положения

1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, указанных в разделе 9 настоящего Контракта, с последующим предоставлением оригинала простым письмом посредством почтовой связи, или вручаются непосредственно. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. В случае непосредственного вручения уведомления считаются полученными Стороной в день их получения.

3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

«Техническое задание» (приложение № 1);

Календарный график оказания услуг (приложение №2).

9. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

Заказчик:

Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым

Юридический и Почтовый адрес:

298213 Республика Крым, Ленинский район,

г. Щёлкино, здание №46

ОГРН 1149102113181

ИНН 9111006283,

КПП 911101001

р/сч 40101810335100010001

УФК по Республике Крым (Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым, л/с 04753208100)

БИК 043510001

ОКАТО 35227505000

ОКТМО  35627105001

ОКПО 00765056

 

Глава администрации  города Щёлкино Ленинского района  Республики Крым

__________________ Т.П. Ерманова

М. П.

 

Исполнитель:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/_______________/

 

М.П.

 

 

 

 

Приложение № 1

к Контракту № __ от ________________2016г.

Техническое задание

1.Общие требования

1.1. Услуги оказываются в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.

1.2. Место оказания услуг:

объект «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры  завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г. Щёлкино Ленинский район».

 

2. Требования к Исполнителю:

2.1. Функции строительного контроля осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе:

- организация управления строительством;

- согласование графика выполнения работ;

- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков при строительстве;

- осуществление контроля и технического надзора за ведением строительно-монтажных работ на объекте, за соответствием выполненных работ проекту, СНиП, стандартам, техническим условиям, регламентам и другим нормативным документам, принятым федеральными и областными органами исполнительной власти;

- осуществление контроля соответствия материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и требованиям СНиП;

- осуществление контроля за приобретенными материалами, паспортов и сертификатов соответствия на используемые материалы;

- составление акта устранения недостатков с указанием сроков их устранения;

- при отсутствии замечаний и при наличии исполнительной документации визирует в течение 4 (четырех) рабочих дней представленные подрядной организацией акты выполненных работ (форма КС-2), прочие подтверждающие документы выполнения работ и проведенных затрат;

- осуществление приемки выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию;

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение работ на объекте;

- представление заказчику следующих документов: счета фактуры; акты выполненных работ (форма КС-2) – (2 экземпляров), акт выполненных работ и счет фактура к акту, подтверждающие документы о выполнении работ и произведенных затратах по требованию заказчика;

- несет ответственность за достоверность представляемой заказчику информации;

- осуществляет ввод объекта в эксплуатацию и передачу объекта собственнику;

- обеспечивает контроль качества работ в период строительства и гарантийной эксплуатации.

2.2. Строительный контроль включает:

- контроль за соблюдением соответствия локальному сметному расчету, утвержденному в установленном порядке;

- контроль за качеством строительно-монтажных работ и их стоимостью;

- контроль за выполнением строительно-монтажных работ согласно требованиям СНиП, ГОСТ, нормативно-технической документации, действующей на территории РФ;

- контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности;

- пересмотр новых решений для дальнейшего выполнения работ и устранения проблем при выявлении недочетов, а также в случае обнаружения дефектов;

- проверка наличия паспортов, сертификатов соответствия, необходимых для подтверждения качества используемых при строительстве материалов и изделий, при необходимости проверку заключений лабораторных испытаний.

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил Исполнитель может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов).

3. Обязанности Исполнителя:

3.1. Осуществлять строительный контроль за ходом работ на Объекте, контролируя требуемый уровень и объемы выполнения работ, также соответствие выполняемых работ сметной документации и техническим условиям, контрактным ценам, строительным нормам и правилам.

3.2. Представлять интересы Заказчика в вопросах проведения работ на Объекте.

3.3. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, а также за ценами на используемые Подрядчиком строительные материалы.

3.4. Осуществлять контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности, проверять наличие результатов испытаний (при необходимости) и анализов используемых в строительстве материалов, конструкций и деталей, а также их паспортов.

3.5. Осуществлять учет и проверку наличия сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.

3.6. Своевременно проверять исполнительную документацию.

3.7. В трехдневный срок с момента обращения подрядчика рассматривать, согласовывать и визировать выполненные работы по форме КС-2, справке формы КС-3 и счета-фактуры, предъявленные на оплату Заказчику.

3.8. Предоставлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения работ на Объекте.

3.9. Осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством.

 

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

_______________                                                                 ___________________

«_____»_______________ 2016 г.                                      «_____»_____________ 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Контракту № __ от ________________2016г.

Календарный график оказания услуг

по объекту: «Капитальный  ремонт водовода технической воды от камеры  завода КПД до отпайки на водоочистные сооружения г. Щёлкино Ленинский район»

 

Наименование работ

Количество дней

Начало

Окончание

в том числе:

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закозчик:                                                                                         Исполнитель:

__________________                                                                      ____________________

(подпись)                                                                                          (подпись)

М.П.                                                                                                  М.П.

 

 

архивАнонсы
Интерактивная карта достижений Крыма

Переход на цифровое телевидение

Социальная защита пострадавших от радиационных аварий

Опрос об эффективности деятельности органов власти

Телефон аварийной службы

МУП ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"

+7(978)589-97-79

Щёлкинское территориально обособленное структурное подразделение

Формирование комфортной городской среды

 

 

Официальные сайты
Статистика
сейчас на сайте:1
просмотров:1
визитов сегодня:86
визитов всего:301589